专题文章
时长:00:00更新时间:2023-10-03 22:58:50
总包拖欠分包单位工程款的,分包单位可以催告总包单位在合理的期限内支付工程款。如果总包单位不愿意支付的,分包单位可以准备起诉状以及诉讼需要的相关材料向人民法院提起民事诉讼。一、窝工损失与停工损失的区别。窝工是指承包商(包括合法分包商)在进入施工现场后,不能按照总包合同约定或者分包合同约定或者开工通知书指令或者设计安排进行施工,使得施工进度慢于计划进度或者合同约定进度的现象。窝工损失费,是指承包方按合同规定或双方协定的条款进入现场后,如因设计或发包方责任造成停窝工损失的费用,应由发包方负责。停工是指由于自然条件、工作设备障碍、雇主单位关闭、破产和法律限制等外来原因所造成的相关工作的暂时性停止,除非由承包人过错造成停工,否则停工所造成的损失,承包人可以免责。二、工程款拿不下来怎么办。
查看详情